A Prefeitura de Juara publicou o edital da Concorrência Pública nº 007/2026 para contratação da empresa responsável pela construção da Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes “Cabo Israel Wesley Prado de Almeida”, no município.

A licitação será realizada na modalidade eletrônica, com critério de menor preço por empreitada global. O processo está marcado para o dia 18 de junho de 2026, às 9h (horário de Brasília), por meio do Portal de Compras Públicas.

A nova unidade escolar será construída através do Convênio nº 0890/2024, vinculado à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC).

Entre as principais exigências previstas no edital, a empresa vencedora deverá apresentar garantia contratual correspondente a 5% do valor do contrato antes da assinatura oficial do documento.

O edital também prevê aplicação de sanções administrativas em casos de descumprimento contratual, atraso na execução da obra ou apresentação de documentação irregular.

As empresas interessadas podem acessar o edital completo e demais anexos diretamente nos canais oficiais da Prefeitura de Juara e do Portal de Compras Públicas.

Informações principais da licitação

• Objeto: Construção da Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes “Cabo Israel Wesley Prado de Almeida”
• Modalidade: Concorrência Pública nº 007/2026
• Tipo: Eletrônica
• Critério: Menor preço por empreitada global
• Data da sessão: 18 de junho de 2026
• Horário: 8h (horário de Mato Grosso - 9h horário de Brasília)
• Local da disputa: Portal de Compras Públicas
• Convênio: nº 0890/2024 – Processo SEDUC PRO-2024/100768

O edital completo também pode ser consultado presencialmente no Departamento de Licitação da Prefeitura de Juara, localizado na Rua Niterói, nº 81N, Centro, em horário comercial.